Правила саморегулирования в форме договора о коллективной безопасности предпринимательства в сфере строительства

 

к.э.н. Бурмистров Борис Владимирович

Директор ООО «Инвестиционный

Поверенный»,

Чиркова Ксения Юрьевна

Юрист

e-mail:boris-burmistrov@live.ru

телефон: +7 (921) 962-0294

 

 

ДОГОВОР

о коллективной безопасности предпринимательства

 

Мы, члены саморегулируемой организации, с одной стороны, и саморегулируемая организация, как некоммерческое партнерство, с другой стороны:

- Руководствуясь общей целью - повышения безопасности и качества строительной продукции (результатов инженерных изысканий, проектной документации, строительства, реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства);

- Сознавая необходимость расширенного воспроизводства и модернизации производства строительной продукции на основе инноваций;

- Понимая необходимость всемерного повышения знаний и информированности о возможностях повышения эффективности производства строительной продукции;

- Ценя каждую инициативу - предпринимательство в сфере строительства;

- Стремясь к достижению общего нематериального блага - состоянию отсутствия недопустимого риска причинения вреда инициативам - предпринимательству, имуществу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, имуществу физических лиц - акционеров (участников) коммерческих обществ и предпринимателей, вследствие банкротства, а также причинения вреда имущественным и личным неимущественным правам руководителей юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, вследствие гражданской, административной или уголовной ответственности

 

договорились о соблюдении следующих Правил саморегулирования:

 

 

1. ПЕРВОЕ ПРАВИЛО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ. ПОДБОР И РАССТАНОВКА КАДРОВ

 

1. Саморегулируемая организация, далее именуемая как Организация, - обязана:

   1. Разработать и утвердить на Общем собрании членов Организации Перечень специальностей (Перечень №1), которые влияют на безопасность и качество строительной продукции (в соответствии с видом Организации), с указанием требований к квалификации (повышению квалификации);

   2. Вести Реестр №1 специалистов (в соответствии с Перечнем №1), осуществляющим свою деятельность на основании трудовых договоров (контрактов) с членами Организации;

   3. Разработать и утвердить на Общем собрании членов Организации Перечень специальностей (Перечень № 2), которые оказывают влияние на характер производственных отношений с должниками и кредиторами (в том числе с Застройщиками – Заказчиками, Генеральными подрядчиками, Подрядчиками, Субподрядчиками и самой Организацией), с учетом возможностей предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций и споров (включая судебные иски и процедуры банкротства), с указанием требований к квалификации (повышению квалификации);

   4. Разработать Положение об аттестации специалистов в соответствии с Перечнем № 2.

   5. Разработать требования об аттестации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставляющих, в том числе, возможность использования специалистов в соответствии с Перечнем № 2 на условиях аутсорсинга.

   6. Осуществлять подбор (привлечение) специалистов в соответствии с Перечнем № 2 из числа наиболее квалифицированных работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

   7. Вести Реестр № 2 специалистов в соответствии с Перечнем № 2.

 

2. Организация имеет право:

   1. Представлять Общему собранию членов предложения о внесении изменения в Перечни № 1 и № 2;

   2. Вносить изменения в Положение об аттестации (участии в аттестации) специалистов и Реестры № 1 и № 2;

   3. Заключать гражданско-правовые договоры со специалистами, включенными в Реестры № 1 и № 2 для подготовки Решений Общего собрания членов Организации и постоянно действующего коллегиального органа управления Организации, для осуществления функции представительства в арбитражном суде, для иных целей;

 

3. Каждый член Организации обязан:

   1. Утвердить Решением Общего собрания акционеров (участников), либо Решением Единственного участника, либо Решением предпринимателя без образования юридического лица Перечень специальностей (Перечень №1), которые влияют на безопасность и качество строительной продукции.

   2. Утвердить Решением Общего собрания акционеров (участников), либо Решением Единственного участника, либо Решением предпринимателя без образования юридического лица Перечень специальностей (Перечень №2), которые оказывают влияние на характер производственных отношений с должниками и кредиторами (в том числе с Застройщиками – Заказчиками, Генеральными подрядчиками, Подрядчиками, Субподрядчиками и самой Организацией), с учетом возможностей предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций и споров;

   3. Расторгать и заключать трудовые договоры со специалистами в соответствии с Перечнем № 1, при условии непрерывного соответствия минимально необходимым требованиям к выдаче свидетельств о допусках к работам, оказывающим влияние на безопасности объектов капитального строительства.

 

4. Каждый член Организации имеет право:

   1. Заключать и расторгать гражданско-правовые договоры со специалистами включенными в Реестр № 2 для подготовки решений органов управления юридическим лицом или предпринимателем без образования юридического лица;

   2. Участвовать в подборе (привлечении) специалистов в соответствии с Перечнем № 2 из числа наиболее квалифицированных работников юридических лиц и индивидуальных предпринимателей.

 

 

 

2. ВТОРОЕ ПРАВИЛО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ. СОБЛЮДЕНИЕ ПРИНЦИПА ДОБРОСОВЕСТНОСТИ И РАЗУМНОСТИ

 

1. Организация обязана:

   1. Осуществлять собственное расследование всех обстоятельств и судебных исков (заявлений), предъявляемых к членам Организации, в том числе:

- исков, в основании которых указана ст.9.4 или ст.9.5.1. Кодекса РФ об административных правонарушениях (КОАП);

- исков, в основании которых указан пп.1 п.2 ст.450, ст.1065, ст.1095, ст.1096 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ);

- заявлений должника или кредитора в соответствии со ст.37 или ст.38 Федерального закона «О несостоятельности (банкротстве)».

2. В случае положительного заключения (заключений) о наличии недопустимого риска расходования компенсационного фонда и/или банкротства члена Организации (в том числе, вследствие регрессного иска Организации) – создать комиссию (назначить куратора), делегируя ей (ему) полномочия по подготовке и обоснованию Решений Общего собрания членов Организации и/или постоянно действующего коллегиального органа управления Организации, в том числе:

- о прекращении действия свидетельства (свидетельств) о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства (о предоставлении отсрочки исполнения Решения о прекращении действия свидетельств о допуске);

- об исключении из членов Организации (о предоставлении отсрочки исполнения указанного Решения);

- о мерах, связанных с расходованием компенсационного фонда, в том числе о регрессном иске к члену Организации;

- о мерах, связанных с предотвращением банкротства члена Организации, в том числе о подготовке процедуры финансового оздоровления.

3. В случае расходования средств компенсационного фонда в рамках субсидиарной ответственности Организации по обязательствам члена Организации, вследствие возмещения вреда, причиненного недостатками работ (по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства) – предъявить обратное требование (регрессный иск) о возмещении вреда, причиненного всем членам Организации, вследствие обязанности пополнить компенсационный фонд до минимально необходимого размера.

4. В случае неоплаты регрессных требований в добровольном порядке в срок, превышающий три месяца (при наличии признаков банкротства) направить заявление кредитора о признании члена (бывшего члена) Организации банкротом.

5. В случае отказа лиц, контролирующих должника (отсутствия ходатайства) о введении процедуры финансового оздоровления и признании должника банкротом – инициировать заявление арбитражного управляющего о привлечении указанных лиц к субсидиарной ответственности по обязательствам должника и обращения взыскания на личное имущество указанных лиц с целью пополнения конкурсной массы.

 

2. Организация имеет право:

   1. Предоставлять отсрочку исполнения Решений о прекращении действия свидетельств о допусках и исключении из членов Организации – на срок, не превышающий двух лет.

   2. Принимать Решения о немедленном прекращении действия отсрочки или продлении срока действия отсрочки.

   3. Оказывать помощь (в том числе, интеллектуальную, организационную и финансовую), направленную на предотвращение причинения и возмещение вреда, вследствие недостатков работ или вследствие расходования средств компенсационного фонда, а также на предотвращение банкротства члена Организации.

 

3. Каждый член Организации обязан:

   1. Предоставить полную и достоверную информацию об обстоятельствах, которые могут привести к причинению вреда, вследствие недостатков работ (по инженерным изысканиям, по подготовке проектной документации, по строительству, реконструкции, капитальному ремонту объектов капитального строительства) и/или вследствие банкротства.

   2. При наличии рекомендаций, обоснований и предложений о предотвращении причинении вреда, вследствие недостатков работ и/или банкротства – принять Решение Общего собрания акционеров (участников), либо Решение Единственного участника, либо Решение предпринимателя без образования юридического лица о принятии или отклонении указанных рекомендации, обоснований и предложений и в трехдневный срок направить указанное Решение в Организацию.

 

4. Каждый член Организации имеет право:

   1. Обращаться в Организацию с ходатайствами о предоставлении интеллектуальной, организационной и финансовой помощи, используемой для предотвращения причинения и возмещение вреда, вследствие недостатков работ и/или банкротства. Необходимыми (но не достаточными) условиями удовлетворения ходатайств являются владение и пользование информацией и наличие знаний, подтвержденных аттестацией руководителей и специалистов.

 

 

 

3. ТРЕТЬЕ ПРАВИЛО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

 

1. Организация обязана:

   1. Разработать и утвердить Решением постоянно действующего коллегиального органа управления состав, порядок подготовки, хранения, актуализации и предоставления членам Организации информационных материалов (полной и достоверной информации), необходимых для использования при приеме в члены некоммерческого партнерства, выполнении обязанностей члена Организации, а также при обжаловании в арбитражном суде Решений Организации о применении мер дисциплинарного воздействия и исключении из членов Организации.

   2. Разработать и утвердить Решением постоянно действующего коллегиального органа управления порядок раскрытия информации ограниченного доступа, включая требования о предотвращении несанкционированного доступа и неправомерного использования такой информации.

   3. Нести ответственность за вред, причиненный непредоставлением полной и достоверной информации, либо за вред, причиненный раскрытием информации ограниченного доступа.

   4. Разработать и утвердить Решением постоянно действующего коллегиального органа управления состав, порядок подготовки, хранения, актуализации и предоставления членам Организации рекомендуемых (справочных) информационных материалов, включающих, в том числе:

1) условия, подлежащие включению в договор подряда и обеспечивающие защиту прав и экономических интересов Застройщиков - Заказчиков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

2) условия, подлежащие включению в договор подряда и обеспечивающие защиту прав и экономических интересов Подрядчиков (Генеральных подрядчиков, Субподрядчиков) работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;

3) требования к исполнителям работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, относительно предупреждения и разрешения конфликтных ситуаций с Заказчиками этих работ, Пользователями (Застройщиками, Инвесторами) результатами этих работ;

4) условия страхования членами саморегулируемой организации гражданской ответственности, которая может наступить в случае причинения вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, условия такого страхования;

5) способы защиты прав и экономических интересов страхователей;

6) условия страхования иных связанных с выполнением строительно-монтажных работ рисков, о страховании работников индивидуального предпринимателя, работников юридического лица от несчастных случаев и болезней, условия такого страхования;

7) способы защиты прав и экономических интересов выгодоприобретателей;

8) требования о наличии сертификатов соответствия работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, сертификатов системы управления качеством таких работ, выданных при осуществлении добровольного подтверждения соответствия в определенной системе добровольной сертификации;

9) требования к содержанию рекламы, распространяемой исполнителями работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 

2. Организация имеет право:

   1. Разработать и утвердить Решением постоянно действующего коллегиального органа управления порядок подготовки и/или приобретения, хранения, актуализации и распространения (включая цены) информационных материалов, раскрытие которых производится на платной основе.

   2. Распространять информационные материалы, раскрытие которых производится на платной основе, как среди членов Организации, так и среди иных лиц.

 

3. Каждый член Организации обязан:

   1. Предоставить полную и достоверную информацию, необходимую для приема в члены Организации и выдачи свидетельств о допусках к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

   2. В срок, не превышающий пять дней, предоставить изменения информации, необходимой для приема в члены Организации и выдачи свидетельств о допусках к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

   3. Не передавать третьим лицам информацию ограниченного доступа, ставшую известной как члену Организации.

   4. Нести ответственность за вред, причиненный непредоставлением полной и достоверной информации, либо за вред, причиненный раскрытием информации ограниченного доступа.

 

4. Каждый член Организации имеет право:

   1. Предоставлять информацию, необходимую для получения и подтверждения действия свидетельств о допусках к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

   2. Получать, на бесплатной основе любую информацию, за исключением информации, доступ к которой ограничен на основании Решения постоянно действующего коллегиального органа управления Организации, а также информации, распространяемой на платной основе.

   3. Приобретать информацию, распространяемую на платной основе по ценам, установленным Решением постоянно действующего коллегиального органа управления Организации.

 

4. ЧЕТВЕРТОЕ ПРАВИЛО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ. ПРИОБРЕТЕНИЕ ЗНАНИЙ

 

1. Организация обязана:

   1. Разработать и утвердить Решением постоянно действующего коллегиального органа управления состав и содержание обязательных курсов повышения квалификации, а также целевую аудиторию слушателей (руководителей и специалистов) и перечень образовательных учреждений, имеющих право обучать, проводить аттестацию и выдавать свидетельства о повышении квалификации членов Организации.

   2. Довести до каждого члена организации требования к повышению квалификации и аттестации руководителей и специалистов.

   3. Участвовать в аттестации руководителей и специалистов членов Организации по результатам обучения (повышения квалификации).

   4. Принимать Решения о соответствии квалификации руководителей и специалистов членов Организации минимально необходимым требованиям к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 

2. Организация имеет право:

   1. Разработать и утвердить Решением постоянно действующего коллегиального органа управления состав и содержание дополнительных курсов повышения квалификации (тематических семинаров), не предполагающих выдачу свидетельств о повышении квалификации, а также Перечень специалистов, привлекаемых для проведения таких курсов и семинаров.

   2. Самостоятельно организовывать, проводить обучение (тренинг) и аттестацию руководителей и специалистов, как членов Организации, так и иных лиц.

   3. Разработать и утвердить Решением постоянно действующего коллегиального органа управления квалификационные требования, порядок аттестации и допуска к работам (включение в Реестр № 2 в соответствии с п.1.1.7 настоящего договора), обеспечивающим правомерное и эффективное выполнение работ, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

   4. Самостоятельно устанавливать цены дополнительных курсов повышения квалификации (тематических семинаров), а также самостоятельно определять порядок оплаты услуг специалистов, привлекаемых для проведения таких курсов и семинаров.

 

3. Каждый член Организации обязан:

   1. Организовать повышение квалификации руководителей и специалистов в соответствии с минимально необходимыми требованиями к выдаче свидетельств о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 

4. Каждый член Организации имеет право:

   1. Организовать дополнительное повышение квалификации руководителей и специалистов в соответствии с принципом добросовестности и разумности, исходя из собственных представлений о безопасности управления строительством, с учетом возможностей использования коллективной системы безопасности (защиты прав и экономических интересов).

 

5. ПЯТОЕ ПРАВИЛО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ. ФОРМИРОВАНИЕ РЕЗЕРВОВ

 

1. Организация обязана:

   1. Формировать резервный денежный фонд (далее – Резервный фонд), используемый для предотвращения банкротства членов Организации, вследствие возмещения вреда, причиненного недостатками работ, а также вследствие обязанности членов Организации пополнять компенсационный фонд, расходуемый Организацией в рамках субсидиарной ответственности по обязательствам членов Организации, вследствие возмещения вреда.

   2. Источниками формирования Резервного фонда могут являться:

- периодические взносы членов Организации, в размере, устанавливаемом Решением Общего собрания членов Организации в порядке установления размеров членских взносов;

- доходы, получаемые от продажи информационных материалов;

- доходы, получаемые от платных тематических семинаров и собственных курсов повышения квалификации;

- доходы, получаемые в соответствии с графиками погашения задолженности при финансовом оздоровлении членов Организации, а также вследствие возврата предоставленной финансовой помощи;

- иные, не запрещенные законом доходы и взносы.

3. Порядок расходования Резервного фонда устанавливается Решением Общего собрания членов Организации и может предусматривать, в том числе:

- финансирование процедур медиации (внесудебного урегулирования споров), в объемах половины стоимости услуг медиаторов;

- финансирование третейского суда, в объемах половины стоимости услуг третейских судей;

- финансирование, в качестве дополнительного вознаграждения деятельности арбитражных управляющих в делах о банкротстве членов Организации;

- финансирование процедур поощрения (в том числе, финансовой помощи);

- финансирование процедур разработки, внедрения и использования системы управления безопасностью и качеством строительной продукции (Стандартов саморегулирования);

- финансирование иных мероприятий в соответствии с Уставом Организации.

 

2. Организация имеет право:

   1. Использовать в качестве источника формирования Резервного фонда денежные средства, полученные в результате удовлетворения требований Организации, как кредитора члена Организации в процессе конкурсного производства, в том числе, средства, поступившие в конкурсную массу после обращения взыскания (в порядке субсидиарной ответственности) на личное имущество акционеров (участников) коммерческих обществ – членов Организации и индивидуальных предпринимателей.

   2. Использовать в качестве источника формирования Резервного фонда денежные средства, полученные в результате удовлетворения требований Организации о возмещении вреда, причиненного членом Организации вследствие непредоставления полной и достоверной информации, необходимой для выдачи свидетельств о допусках к работам, оказывающих влияние на безопасность объектов капитального строительства.

 

3. Каждый член Организации обязан:

   1. В соответствии с Решением Общего собрания членов Организации оплачивать периодические взносы в Резервный фонд (в рамках оплаты членских взносов).

 

4. Каждый член Организации имеет право:

   1. Использовать денежные средства Резервного фонда для предотвращения банкротства и обращения взыскания на личное имущество акционеров (участников) коммерческих обществ – членов Организации и индивидуальных предпринимателей.

   2. Порядок обращения с ходатайством об использовании денежных средств Резервного фонда, а также формы и содержание документов (обязательных приложений к ходатайству) устанавливается Решением постоянно действующего коллегиального органа управления Организации.

 

6. ШЕСТОЕ ПРАВИЛО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ. МЕДИАЦИЯ, ТРЕТЕЙСКИЙ СУД, АРБИТРАЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

 

1. Организация обязана:

   1. При возникновении спора с любым из членов Организации, для урегулирования которого предусмотрен судебный порядок, - предпринять максимум усилий, направленных на внесудебное урегулирование этого спора.

   2. При наличии ходатайства члена Организации о привлечении к урегулированию спора посредника (медиатора), - дать согласие на привлечение медиатора из числа лиц, включенных в Реестр № 2.

   3. Оплатить половину стоимости услуг медиатора (медиаторов) до начала процедуры внесудебного урегулирования спора (авансовый платеж) из средств Резервного фонда.

   4. При наличии ходатайства члена Организации о привлечении к урегулированию спора третейского судьи, - дать согласие на привлечение юриста (в качестве третейского судьи) из числа лиц, включенных в Реестр № 2.

   5. Оплатить половину стоимости услуг третейского судьи до начала судебной процедуры урегулирования спора (авансовый платеж) из средств Резервного фонда.

   6. При возникновении угрозы банкротства члена Организации, при наличии ходатайства о введении процедуры финансового оздоровления, - дать согласие на финансовое оздоровление без предоставления членом Организации обеспечения (при положительном заключении о плане финансового оздоровления и графике погашения задолженности).

 

2. Организация имеет право:

   1. Для урегулирования спора с членом Организации во внесудебном порядке, - предлагать кандидатуру медиатора (медиаторов) из числа лиц, включенных в Реестр № 2.

   2. Оплатить половину стоимости услуг медиатора (медиаторов), вне зависимости от результатов внесудебного урегулирования спора, после завершения процедуры медиации из средств Резервного фонда.

   3. Для урегулирования спора с членом Организации в третейском суде, - предлагать кандидатуру третейского судьи из числа лиц, включенных в Реестр № 2.

   4. Оплатить половину стоимости услуг третейского судьи, вне зависимости от результатов судебного урегулирования спора, после завершения судебной процедуры из средств Резервного фонда.

   5. Привлекать на основании гражданско-правовых договоров специалистов (в том числе, представителей в арбитражном суде) по финансовому оздоровлению предприятий (из числа лиц, включенных в Реестр № 2), оплачивая их услуги из средств Резервного фонда.

   6. Оплачивать из средств Резервного фонда дополнительное вознаграждение арбитражному управляющему.

 

3. Каждый член Организации обязан:

   1. При возникновении спора с Организацией, для урегулирования которого предусмотрен судебный порядок, - предпринять максимум усилий, направленных на внесудебное урегулирование этого спора.

   2. При наличии предложения Организации о привлечении к урегулированию спора посредника (медиатора), - дать согласие на привлечение медиатора из числа лиц, включенных в Реестр № 2.

   3. Оплатить половину стоимости услуг медиатора (медиаторов) до начала процедуры внесудебного урегулирования спора (авансовый платеж).

   4. При наличии предложения Организации о привлечении к урегулированию спора третейского судьи, - дать согласие на привлечение юриста (в качестве третейского судьи) из числа лиц, включенных в Реестр № 2.

   5. Оплатить половину стоимости услуг третейского судьи до начала судебной процедуры урегулирования спора (авансовый платеж).

 

4. Каждый член Организации имеет право:

   1. Для урегулирования спора с Организацией во внесудебном порядке, - предлагать кандидатуру медиатора (медиаторов) из числа лиц, включенных в Реестр № 2.

   2. Оплатить половину стоимости услуг медиатора (медиаторов), вне зависимости от результатов внесудебного урегулирования спора, после завершения процедуры медиации.

   3. Для урегулирования спора с членом Организации в третейском суде, - предлагать кандидатуру третейского судьи из числа лиц, включенных в Реестр № 2.

   4. Оплатить половину стоимости услуг третейского судьи, вне зависимости от результатов судебного урегулирования спора, после завершения судебной процедуры.

   5. Привлекать на основании гражданско-правовых договоров специалистов (в том числе, представителей в арбитражном суде) по финансовому оздоровлению предприятий (из числа лиц, включенных в Реестр № 2).

 

7. СЕДЬМОЕ ПРАВИЛО САМОРЕГУЛИРОВАНИЯ. ПООЩРЕНИЯ

 

1. Организация обязана:

   1. Применять, при необходимости, в отношении членов Организации целевые меры поощрения за безупречное соблюдение требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, настоящих Правил саморегулирования.

 

2. Организация имеет право:

   1. На основании Решения Общего собрания членов Организации предоставлять отсрочку исполнения Решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства.

   2. На основании Решения Общего собрания членов Организации предоставлять отсрочку исполнения Решения об исключении из членов Организации, вследствие причинения вреда недостатками работ.

   3. На основании Решения постоянно действующего коллегиального органа управления Организации предоставлять организационную, интеллектуальную и финансовую (из средств Резервного фонда) помощь.

 

3. Каждый член Организации обязан:

   1. Добросовестно и разумно использовать права и возможности члена Организации, стремясь к безупречному соблюдению требований технических регламентов, требований к выдаче свидетельств о допуске, правил контроля в области саморегулирования, требований стандартов саморегулируемых организаций, настоящих Правил саморегулирования.

 

4. Каждый член Организации имеет право:

   1. Рассчитывать, при необходимости, на целевые поощрения в форме либо отсрочки исполнения Решения о прекращении действия свидетельства о допуске к работам, оказывающим влияние на безопасность объектов капитального строительства, либо отсрочки исполнения Решения об исключении из членов Организации, либо на организационную, интеллектуальную и финансовую помощь.